16.依據(jù)施工合同示范文本規(guī)定，因承包人的原因不能按期開工，( )后推遲開工日期。 A.需承包人書面通知工程師 B.應(yīng)經(jīng)建設(shè)行政主管部門批準(zhǔn) C.應(yīng)經(jīng)工程師批準(zhǔn) D.需承包人書面通知發(fā)包人 [答案]c [解題要點(diǎn)]承包人應(yīng)以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求。 17.按照施工合同示范文本的規(guī)定，由于( )等原因造成的工期延誤，經(jīng)工程師確認(rèn)后工期可以順延。 A.發(fā)包人未按約定提供施工場地 B.分包人對承包人的施工干擾 C.設(shè)計(jì)變更 D.承包人的主要施工機(jī)械出現(xiàn)故障 E.發(fā)生不可抗力 [答案]ACE [解題要點(diǎn)]對可以順延工期給出了7種情況。 18.施工中如果出現(xiàn)設(shè)計(jì)變更和工程量增加的情況，按照施工合同示范文本通用條款規(guī)定，( )。 A.發(fā)包人應(yīng)在14天內(nèi)直接確認(rèn)順延的工期，通知承包人 B.工程師應(yīng)在14天內(nèi)直接確認(rèn)順延的工期，通知承包人 C.承包人應(yīng)在14天內(nèi)直接確認(rèn)順延的工期，通知工程師 D.承包人應(yīng)在14天內(nèi)將自己認(rèn)為應(yīng)順延的工期報告工程師 [答案]D [解題要點(diǎn)]一是由承包人提出，二是工程師確認(rèn)，這是規(guī)定程序。 19.依照施工合同示范文本通用條款規(guī)定，施工合同履行中，如果發(fā)包人出于某種考慮要求提前竣工，則發(fā)包人應(yīng)( )。 A.負(fù)責(zé)修改施工進(jìn)度計(jì)劃 B.向承包人直接發(fā)出提前竣工的指令 C.與承包人協(xié)商并簽訂提前竣工協(xié)議 D.為承包人提供趕工的便利條件 E.減少對工程質(zhì)量的檢測試驗(yàn) [解題要點(diǎn)]經(jīng)雙方協(xié)商簽認(rèn)合同工期需要提前，發(fā)包人應(yīng)為其違約行為負(fù)責(zé)，除了簽訂協(xié)議，還要提供便利條件，追加合同價款，所以C、D正確。 20.施工合同示范文本通用條款規(guī)定，在施工過程中，因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致承包人的施工成本增加及工期延誤，應(yīng)當(dāng)按照( )處理。 A.增加的費(fèi)用由承包人承擔(dān)，延誤的工期不予順延 B.增加的費(fèi)用由承包人承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延 C.增加的費(fèi)用由發(fā)包人補(bǔ)償，延誤的工期相應(yīng)順延 D.增加的費(fèi)用由發(fā)包人補(bǔ)償，延誤的工期不予順延 [答案]C [解題要點(diǎn)]施工合同中，發(fā)包人有義務(wù)提供設(shè)計(jì)資料，所以因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致承包人的施工成本增加及工期延誤，由發(fā)包人負(fù)責(zé)。 21.依據(jù)施工合同示范文本的規(guī)定，下列有關(guān)設(shè)計(jì)變更說法中正確的有( )。 A.發(fā)包人需要對原設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，應(yīng)提前14天書面通知承包人 B.承包人為了便于施工，可以要求對原設(shè)計(jì)進(jìn)行變更 C.承包人在變更確認(rèn)后的14天內(nèi)，未向工程師提出變更價款報告，視為該工程變更不涉及價款變更 D.工程師確認(rèn)增加的工程變更價款，應(yīng)在工程驗(yàn)收后單獨(dú)支付 E.合同中沒有適用和類似變更工程的價款，由承包人提出變更價格，經(jīng)工程師確認(rèn)后執(zhí)行 [答案]ACE [解題要點(diǎn)]承包人不得因施工方便而要求對原設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，工程師確認(rèn)增加的工程變更價款，與工程進(jìn)度款同期支付，所以B、D不正確。 22.依照施工合同示范文本通用條款的規(guī)定，施工中發(fā)生不可抗力事件后，由此導(dǎo)致的損失及工期延誤責(zé)任承擔(dān)方式為( )。 A.工程損害導(dǎo)致第三方人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，由發(fā)包人承擔(dān) B.承包人的人員傷亡損失，由發(fā)包人承擔(dān) C.發(fā)包人的人員傷亡損失，由承包人承擔(dān) D.工程所需清理、修復(fù)費(fèi)用，由發(fā)包人承擔(dān) E.延誤的工期相應(yīng)順延 [答案]ADE [解題要點(diǎn)]因不可抗力事件造成的損失，承包方人員、機(jī)械損失由承包人負(fù)責(zé)，其他由發(fā)包人負(fù)責(zé)。 23.依據(jù)施工合同示范文本，當(dāng)施工過程中發(fā)生不可抗力，致使承包人負(fù)責(zé)采購的設(shè)備運(yùn)到現(xiàn)場準(zhǔn)備安裝前造成損失，該損失應(yīng)由( )承擔(dān)。 A.發(fā)包人 B.承包人 C.設(shè)備供應(yīng)人 D.發(fā)包人和承包人分別 [答案]A [解題要點(diǎn)]因不可抗力事件造成的損失，因工程損害導(dǎo)致第三方人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失及運(yùn)到現(xiàn)場用于施工的材料、設(shè)備損害，發(fā)包人負(fù)責(zé)。 24.依照施工合同示范文本通用條款的規(guī)定，如果施工任務(wù)沒有在合同約定的期限內(nèi)完成，則遲延履行合同期間發(fā)生的風(fēng)險事件，( )。 A.不免除遲延履行方的相應(yīng)責(zé)任 B.雙方的風(fēng)險責(zé)任均不免除 C.如果是發(fā)包人辦理的工程險，承包人獲得工期順延時，發(fā)包人應(yīng)辦理保險的延續(xù) D.如果是發(fā)包人辦理的工程險，因承包人原因不能按期竣工，承包人自費(fèi)辦理保險的延續(xù)手續(xù) E.保險公司的賠償不能彌補(bǔ)損失，由發(fā)包人和承包人平均分擔(dān) [答案]ACD [解題要點(diǎn)]一定要分清責(zé)任，施工任務(wù)沒有在合同約定的期限內(nèi)完成屬于哪方責(zé)任，誰的責(zé)任誰負(fù)責(zé)，工程險的辦理也是如此。 25.依據(jù)施工合同示范文本通用條款規(guī)定;進(jìn)行竣工檢查試驗(yàn)后，竣工檢驗(yàn)的工作程序和雙方責(zé)任還包括( )。 A.發(fā)包人在檢驗(yàn)后14天內(nèi)給予認(rèn)可或提出修改意見 B.需要修改施工缺陷的部分，承包人應(yīng)當(dāng)修改并承擔(dān)修改費(fèi)用 C.需要修改因設(shè)計(jì)原因造成的缺陷，承包人修改后費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān) D.發(fā)包人收到竣工檢驗(yàn)報告后28天內(nèi)不組織檢驗(yàn)，視為竣工檢驗(yàn)報告未被認(rèn)可 E.檢驗(yàn)后14天內(nèi)不提出修改意見，視為竣工檢驗(yàn)報告被認(rèn)可 [答案]ABCE [解題要點(diǎn)]發(fā)包人收到竣工檢驗(yàn)報告后28天內(nèi)不組織檢驗(yàn)，或檢驗(yàn)后l4天內(nèi)不提出修改意見，視為竣工檢驗(yàn)報告被認(rèn)可。 26.工程竣工驗(yàn)收未能通過，經(jīng)過承包人修正缺陷再次驗(yàn)收檢驗(yàn)合格。這種情況下，計(jì)算承包人的實(shí)際竣工日期應(yīng)為( )日。 A.承包人第一次提交竣工驗(yàn)收報告 B.承包人修改后再次提請竣工驗(yàn)收 C.最終驗(yàn)收合格 D.辦理竣工驗(yàn)收手續(xù) [答案]B [解題要點(diǎn)]承包人有義務(wù)對施工工程的質(zhì)量負(fù)責(zé)，修正缺陷再次驗(yàn)收檢驗(yàn)合格時，竣工日期應(yīng)為承包人修改后再次提請竣工驗(yàn)收的H期。 27.施工合同示范文本通用條款規(guī)定，承包人對( )的保修期限應(yīng)為5年。 A.地基基礎(chǔ)工程 B.屋面防水工程 C.設(shè)備安裝工程 D.排水管道工程 [答案]B [解題要點(diǎn)]這4項(xiàng)要求是《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》規(guī)定的最低要求，都應(yīng)該記住，年年有考題。 28.在簽訂施工合同時，要同時約定保修條款。其中防水工程的保修期限應(yīng)不低于( )年。 D.工程設(shè)計(jì)年限 [答案]c [解題要點(diǎn)]當(dāng)事人協(xié)商約定的保修期限不應(yīng)低于《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》中的規(guī)定。 29.依照施工合同示范文本通用條款規(guī)定，施工合同履行中，發(fā)包人收到竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后56天內(nèi)仍不支付，承包人有權(quán)( )。 A.留置該工程 B.與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價 C.直接委托拍賣公司拍賣該工程 D.申請人民法院將該工程依法拍賣 E.就該工程折價或拍賣的價款優(yōu)先受償 [答案]BDE [解題要點(diǎn)]建設(shè)工程施工合同不屬于加工承攬合同，不能實(shí)施留置權(quán)，所以A不對;將工程拍賣需申請人民法院執(zhí)行，不能直接委托拍賣公司拍賣該工程，所以C不對。 30.某工程項(xiàng)目，發(fā)包人將工程主體結(jié)構(gòu)施工和電梯安裝分別發(fā)包給了甲、乙兩個承包人。乙承包人在進(jìn)行電梯安裝時，由于甲承包人不配合，給乙承包人造成了一定的損失，該損失應(yīng)當(dāng)由( )承擔(dān)。 A.乙承包人 B.發(fā)包人 C.甲承包人 D.工程師 [答案]B [解題要點(diǎn)]發(fā)包人選擇了甲、乙兩個承包人，甲、乙之問沒有合同關(guān)系，發(fā)包人是核心，他們之間配合不當(dāng)發(fā)生的損失應(yīng)由發(fā)包人承擔(dān)。