秋月羽羽
16.依據(jù)施工合同示范文本規(guī)定,因承包人的原因不能按期開工,( )后推遲開工日期。 A.需承包人書面通知工程師 B.應(yīng)經(jīng)建設(shè)行政主管部門批準(zhǔn) C.應(yīng)經(jīng)工程師批準(zhǔn) D.需承包人書面通知發(fā)包人 [答案]c [解題要點]承包人應(yīng)以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求。 17.按照施工合同示范文本的規(guī)定,由于( )等原因造成的工期延誤,經(jīng)工程師確認(rèn)后工期可以順延。 A.發(fā)包人未按約定提供施工場地 B.分包人對承包人的施工干擾 C.設(shè)計變更 D.承包人的主要施工機械出現(xiàn)故障 E.發(fā)生不可抗力 [答案]ACE [解題要點]對可以順延工期給出了7種情況。 18.施工中如果出現(xiàn)設(shè)計變更和工程量增加的情況,按照施工合同示范文本通用條款規(guī)定,( )。 A.發(fā)包人應(yīng)在14天內(nèi)直接確認(rèn)順延的工期,通知承包人 B.工程師應(yīng)在14天內(nèi)直接確認(rèn)順延的工期,通知承包人 C.承包人應(yīng)在14天內(nèi)直接確認(rèn)順延的工期,通知工程師 D.承包人應(yīng)在14天內(nèi)將自己認(rèn)為應(yīng)順延的工期報告工程師 [答案]D [解題要點]一是由承包人提出,二是工程師確認(rèn),這是規(guī)定程序。 19.依照施工合同示范文本通用條款規(guī)定,施工合同履行中,如果發(fā)包人出于某種考慮要求提前竣工,則發(fā)包人應(yīng)( )。 A.負(fù)責(zé)修改施工進(jìn)度計劃 B.向承包人直接發(fā)出提前竣工的指令 C.與承包人協(xié)商并簽訂提前竣工協(xié)議 D.為承包人提供趕工的便利條件 E.減少對工程質(zhì)量的檢測試驗 [解題要點]經(jīng)雙方協(xié)商簽認(rèn)合同工期需要提前,發(fā)包人應(yīng)為其違約行為負(fù)責(zé),除了簽訂協(xié)議,還要提供便利條件,追加合同價款,所以C、D正確。 20.施工合同示范文本通用條款規(guī)定,在施工過程中,因設(shè)計變更導(dǎo)致承包人的施工成本增加及工期延誤,應(yīng)當(dāng)按照( )處理。 A.增加的費用由承包人承擔(dān),延誤的工期不予順延 B.增加的費用由承包人承擔(dān),延誤的工期相應(yīng)順延 C.增加的費用由發(fā)包人補償,延誤的工期相應(yīng)順延 D.增加的費用由發(fā)包人補償,延誤的工期不予順延 [答案]C [解題要點]施工合同中,發(fā)包人有義務(wù)提供設(shè)計資料,所以因設(shè)計變更導(dǎo)致承包人的施工成本增加及工期延誤,由發(fā)包人負(fù)責(zé)。 21.依據(jù)施工合同示范文本的規(guī)定,下列有關(guān)設(shè)計變更說法中正確的有( )。 A.發(fā)包人需要對原設(shè)計進(jìn)行變更,應(yīng)提前14天書面通知承包人 B.承包人為了便于施工,可以要求對原設(shè)計進(jìn)行變更 C.承包人在變更確認(rèn)后的14天內(nèi),未向工程師提出變更價款報告,視為該工程變更不涉及價款變更 D.工程師確認(rèn)增加的工程變更價款,應(yīng)在工程驗收后單獨支付 E.合同中沒有適用和類似變更工程的價款,由承包人提出變更價格,經(jīng)工程師確認(rèn)后執(zhí)行 [答案]ACE [解題要點]承包人不得因施工方便而要求對原設(shè)計進(jìn)行變更,工程師確認(rèn)增加的工程變更價款,與工程進(jìn)度款同期支付,所以B、D不正確。 22.依照施工合同示范文本通用條款的規(guī)定,施工中發(fā)生不可抗力事件后,由此導(dǎo)致的損失及工期延誤責(zé)任承擔(dān)方式為( )。 A.工程損害導(dǎo)致第三方人員傷亡和財產(chǎn)損失,由發(fā)包人承擔(dān) B.承包人的人員傷亡損失,由發(fā)包人承擔(dān) C.發(fā)包人的人員傷亡損失,由承包人承擔(dān) D.工程所需清理、修復(fù)費用,由發(fā)包人承擔(dān) E.延誤的工期相應(yīng)順延 [答案]ADE [解題要點]因不可抗力事件造成的損失,承包方人員、機械損失由承包人負(fù)責(zé),其他由發(fā)包人負(fù)責(zé)。 23.依據(jù)施工合同示范文本,當(dāng)施工過程中發(fā)生不可抗力,致使承包人負(fù)責(zé)采購的設(shè)備運到現(xiàn)場準(zhǔn)備安裝前造成損失,該損失應(yīng)由( )承擔(dān)。 A.發(fā)包人 B.承包人 C.設(shè)備供應(yīng)人 D.發(fā)包人和承包人分別 [答案]A [解題要點]因不可抗力事件造成的損失,因工程損害導(dǎo)致第三方人員傷亡和財產(chǎn)損失及運到現(xiàn)場用于施工的材料、設(shè)備損害,發(fā)包人負(fù)責(zé)。 24.依照施工合同示范文本通用條款的規(guī)定,如果施工任務(wù)沒有在合同約定的期限內(nèi)完成,則遲延履行合同期間發(fā)生的風(fēng)險事件,( )。 A.不免除遲延履行方的相應(yīng)責(zé)任 B.雙方的風(fēng)險責(zé)任均不免除 C.如果是發(fā)包人辦理的工程險,承包人獲得工期順延時,發(fā)包人應(yīng)辦理保險的延續(xù) D.如果是發(fā)包人辦理的工程險,因承包人原因不能按期竣工,承包人自費辦理保險的延續(xù)手續(xù) E.保險公司的賠償不能彌補損失,由發(fā)包人和承包人平均分擔(dān) [答案]ACD [解題要點]一定要分清責(zé)任,施工任務(wù)沒有在合同約定的期限內(nèi)完成屬于哪方責(zé)任,誰的責(zé)任誰負(fù)責(zé),工程險的辦理也是如此。 25.依據(jù)施工合同示范文本通用條款規(guī)定;進(jìn)行竣工檢查試驗后,竣工檢驗的工作程序和雙方責(zé)任還包括( )。 A.發(fā)包人在檢驗后14天內(nèi)給予認(rèn)可或提出修改意見 B.需要修改施工缺陷的部分,承包人應(yīng)當(dāng)修改并承擔(dān)修改費用 C.需要修改因設(shè)計原因造成的缺陷,承包人修改后費用由發(fā)包人承擔(dān) D.發(fā)包人收到竣工檢驗報告后28天內(nèi)不組織檢驗,視為竣工檢驗報告未被認(rèn)可 E.檢驗后14天內(nèi)不提出修改意見,視為竣工檢驗報告被認(rèn)可 [答案]ABCE [解題要點]發(fā)包人收到竣工檢驗報告后28天內(nèi)不組織檢驗,或檢驗后l4天內(nèi)不提出修改意見,視為竣工檢驗報告被認(rèn)可。 26.工程竣工驗收未能通過,經(jīng)過承包人修正缺陷再次驗收檢驗合格。這種情況下,計算承包人的實際竣工日期應(yīng)為( )日。 A.承包人第一次提交竣工驗收報告 B.承包人修改后再次提請竣工驗收 C.最終驗收合格 D.辦理竣工驗收手續(xù) [答案]B [解題要點]承包人有義務(wù)對施工工程的質(zhì)量負(fù)責(zé),修正缺陷再次驗收檢驗合格時,竣工日期應(yīng)為承包人修改后再次提請竣工驗收的H期。 27.施工合同示范文本通用條款規(guī)定,承包人對( )的保修期限應(yīng)為5年。 A.地基基礎(chǔ)工程 B.屋面防水工程 C.設(shè)備安裝工程 D.排水管道工程 [答案]B [解題要點]這4項要求是《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定的最低要求,都應(yīng)該記住,年年有考題。 28.在簽訂施工合同時,要同時約定保修條款。其中防水工程的保修期限應(yīng)不低于( )年。 D.工程設(shè)計年限 [答案]c [解題要點]當(dāng)事人協(xié)商約定的保修期限不應(yīng)低于《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》中的規(guī)定。 29.依照施工合同示范文本通用條款規(guī)定,施工合同履行中,發(fā)包人收到竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后56天內(nèi)仍不支付,承包人有權(quán)( )。 A.留置該工程 B.與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價 C.直接委托拍賣公司拍賣該工程 D.申請人民法院將該工程依法拍賣 E.就該工程折價或拍賣的價款優(yōu)先受償 [答案]BDE [解題要點]建設(shè)工程施工合同不屬于加工承攬合同,不能實施留置權(quán),所以A不對;將工程拍賣需申請人民法院執(zhí)行,不能直接委托拍賣公司拍賣該工程,所以C不對。 30.某工程項目,發(fā)包人將工程主體結(jié)構(gòu)施工和電梯安裝分別發(fā)包給了甲、乙兩個承包人。乙承包人在進(jìn)行電梯安裝時,由于甲承包人不配合,給乙承包人造成了一定的損失,該損失應(yīng)當(dāng)由( )承擔(dān)。 A.乙承包人 B.發(fā)包人 C.甲承包人 D.工程師 [答案]B [解題要點]發(fā)包人選擇了甲、乙兩個承包人,甲、乙之問沒有合同關(guān)系,發(fā)包人是核心,他們之間配合不當(dāng)發(fā)生的損失應(yīng)由發(fā)包人承擔(dān)。
讓我愛你
案例分析題 ( 共 6 題。每題 20 分 ) ,要求分析合理,結(jié)論正確;有計算要求的。應(yīng)簡要寫出計算過程。 1、某工程項目,建設(shè)單位與施工總承包單位按《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》簽訂了施工承包合同,并委托某監(jiān)理公司承擔(dān)施工階段的監(jiān)理任務(wù)。施工總承包單位將樁基工程分包給一家專業(yè)施工單位。 開工前:(1)總監(jiān)理工程師組織監(jiān)理人員熟悉設(shè)計文件時發(fā)現(xiàn)部分圖紙設(shè)計不當(dāng),即通過計算修改了該部分圖紙,并直接簽發(fā)給施工總承包單位;(2)在工程定位放線期間,總監(jiān)理工程師又指派測量監(jiān)理員復(fù)核施工總承包單位報送的原始基準(zhǔn)點、基準(zhǔn)線和測量控制點;(3)總監(jiān)理工程師審查了分包單位直接報送的資格報審表等相關(guān)資料;(4)在合同約定開工日期的前5 d,施工總承包單位書面提交了延期10 d開工的申請,總監(jiān)理工程師不予批準(zhǔn)。 鋼筋混凝土施工過程中監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn):(1)按合同約定由建設(shè)單位負(fù)責(zé)采購的一批鋼筋,由供貨方提供了質(zhì)量合格證,但在使用前的抽檢試驗中材質(zhì)檢驗不合格;(2)在鋼筋綁扎完畢后,施工總承包單位未通知監(jiān)理人員檢查就準(zhǔn)備澆筑混凝土;(3)該部位施工完畢后,混凝土澆筑時留置的混凝土試塊強度試驗結(jié)果沒有達(dá)到設(shè)計要求。 竣工驗收時,總承包單位完成了自查、自評工作,填寫了工程竣工報驗單,并將全部竣工資料報送項目監(jiān)理機構(gòu),申請竣工驗收??偙O(jiān)理工程師認(rèn)為施工過程中均按要求進(jìn)行了驗收,即簽署了竣工報驗單,并向建設(shè)單位提交了質(zhì)量評估報告。建設(shè)單位收到監(jiān)理單位提交的質(zhì)量評估報告后,立即將該工程正式投入使用。 【問題】 1.對總監(jiān)理工程師在開工前處理的幾項工作是否妥當(dāng)進(jìn)行判斷,并說明理由。如果有不妥之處,寫出正確做法。 2.對鋼筋混凝土施工過程中出現(xiàn)的問題,監(jiān)理人員應(yīng)分別如何處理? 3.指出工程竣工驗收時總監(jiān)理工程師在執(zhí)行驗收程序方面的不妥之處,寫出正確做法。 4.建設(shè)單位收到監(jiān)理單位提交的質(zhì)量評估報告后,立即將該工程正式投入使用的做法是否正確?說明理由。 2、某高層框架寫字樓施工中,監(jiān)理工程師在施工過程中發(fā)現(xiàn)了以下情況。 (1)承包商澆筑基礎(chǔ)底板混凝土?xí)r,現(xiàn)場攪拌棚掛出的混凝土配合比沒有試配報告,現(xiàn)場計量裝置未經(jīng)監(jiān)理工程師檢查核定。 (2)二層框架柱縱向鋼筋因材料堆放錯誤導(dǎo)致直徑比設(shè)計要求的直徑小2 mm。 (3)三層施工時,由建設(shè)方購買到現(xiàn)場的100 t鋼筋,雖然有正式的出廠合格證,但現(xiàn)場抽檢材質(zhì)化驗不合格。 (4)四層現(xiàn)澆混凝土上午鋼筋綁扎完畢后,下午上班時未經(jīng)檢查驗收就澆筑混凝土。 (5)在八層梁柱施工時,由于構(gòu)件截面尺寸小,綁扎鋼筋有困難,于是鋼筋工決定通過“等強代換”原則,改變梁柱節(jié)點的梁的鋼筋直徑與數(shù)量。 (6)十層混凝土施工時預(yù)留試塊經(jīng)檢驗證明達(dá)不到設(shè)計要求的C30強度等級。 (7)屋蓋頂上的鋼結(jié)構(gòu)電焊時,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)部分電焊工沒有持證上崗。 【問題】 1.作為監(jiān)理工程師應(yīng)如何處理以上情況? 2.進(jìn)場材料的驗收程序是什么? 3.選擇質(zhì)量控制點的一般原則是什么? 3、某橋梁工程,其基礎(chǔ)為鉆孔樁。該工程的施工任務(wù)由甲公司總承包,其中樁基礎(chǔ)施工分包給乙公司,建設(shè)單位委托丙公司監(jiān)理,丙公司任命的總監(jiān)理工程師具有多年橋梁設(shè)計工作經(jīng)驗。 施工前甲公司復(fù)核了該工程的原始基準(zhǔn)點、基準(zhǔn)線和測量控制點,并經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師審核批準(zhǔn)。 該橋1號橋墩樁基礎(chǔ)施工完畢后,設(shè)計單位發(fā)現(xiàn):整體樁位(樁的中心線)沿橋梁中線偏移,偏移量超出規(guī)范允許的偏差范圍。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),造成樁偏移的原因是樁位施工圖尺寸與總平面圖尺寸不一致。因此,甲公司向項目監(jiān)理機構(gòu)報送了處理方案,要點如下: (1)補樁; (2)承臺的結(jié)構(gòu)鋼筋適當(dāng)調(diào)整,外形尺寸做部分改動。 總監(jiān)理工程師根據(jù)自己多年的橋梁設(shè)計工作經(jīng)驗,認(rèn)為甲公司的處理方案可行,因此予以批準(zhǔn)。乙公司隨即提出索賠意向通知,并在補樁施工完成后第5天向項目監(jiān)理機構(gòu)提交了索賠報告: (1)要求賠償整改期間機械、人工的窩工損失; (2)增加的補樁工程量應(yīng)予以計量,其費用應(yīng)予以支付。 理由: (1)甲公司負(fù)責(zé)樁位測量放線,乙公司按給定的樁位負(fù)責(zé)施工,樁體沒有質(zhì)量問題; (2)樁位施工放線成果已由現(xiàn)場監(jiān)理工程師簽認(rèn)。 【問題】 1.總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)上述處理方案,在工作程序方面是否妥當(dāng)?說明理由,并簡述監(jiān)理工程師處理施工過程中工程質(zhì)量問題的工作程序的要點。 2.專業(yè)監(jiān)理工程師在樁位偏移這一質(zhì)量問題上是否有責(zé)任?說明理由。 3.寫出施工前專業(yè)監(jiān)理工程師對甲公司報送的施工測量成果應(yīng)檢查、復(fù)核的內(nèi)容。 4.針對乙公司提出的索賠要求,總監(jiān)理工程師應(yīng)如何處理?說明理由。 4、某高層辦公樓,總建筑面積137 500 m 2 ,地下3層,地上25層。業(yè)主與施工總承包單位簽訂了施工總承包合同,并委托了工程監(jiān)理單位。施工總承包單位完成樁基工程后,將深基坑支護(hù)工程的設(shè)計委托給了專業(yè)設(shè)計單位,并自行決定將基坑支護(hù)和土方開挖工程分包給了一家專業(yè)分包單位施工。專業(yè)設(shè)計單位根據(jù)業(yè)主提供的勘察報告完成了基坑支護(hù)設(shè)計后,即將設(shè)計文件直接給了專業(yè)分包 單位。 專業(yè)分包單位在收到設(shè)計文件后編制了基坑支護(hù)工程和降水工程專項施工組織方案,方案經(jīng)施工總承包單位項目經(jīng)理簽字后即由專業(yè)分包單位組織了施工,專業(yè)分包單位在開工前進(jìn)行了三級安全教育。專業(yè)分包單位在施工過程中,由負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作的施工人員兼管現(xiàn)場安全生產(chǎn)監(jiān)督工作,土方開挖到接近基坑設(shè)計標(biāo)高(自然地坪下 m)時,總監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)基坑四周地表出現(xiàn)裂縫,即向施工總承包單位發(fā)出書面通知,要求停止施工,并要求立即撤離現(xiàn)場,待施工人員查明原因后再恢復(fù)施工。但總承包單位認(rèn)為地表裂縫屬正常現(xiàn)象,沒有予以理睬。不久基坑發(fā)生了嚴(yán)重坍塌,并造成4名
施工人員被掩埋,經(jīng)搶救3人死亡、1人重傷。 事故發(fā)生后,專業(yè)分包單位立即向有關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門上報了事故情況。經(jīng)事故調(diào)查組調(diào)查,造成坍塌事故的主要原因是,地質(zhì)勘察資料中未標(biāo)明地下存在古河道,基坑支護(hù)設(shè)計中未能考慮這一因素。事故造成直接經(jīng)濟損失80萬元,于是專業(yè)分包單位要求設(shè)計單位賠償事故損失80萬元。 【問題】 1.請指出上述整個事件中有哪些做法不妥,并寫出正確的做法。 2.本起事故可定為哪種等級的事故?請說明理由。 3.這起事故中的主要責(zé)任者是誰?請說明理由。 5、某工程項目,估算總投資4 200萬元,由地方政府投資建設(shè)。建設(shè)項目法人決定采用公開招標(biāo)方式選擇施工總承包單位,并經(jīng)建設(shè)主管部門批準(zhǔn),自行組織招標(biāo)工作。為加快工程建設(shè)進(jìn)展和保證工程質(zhì)量,建設(shè)項目法人發(fā)布的招標(biāo)公告及招標(biāo)文件對招標(biāo)投標(biāo)工作作出如下安排和要求: (1)2011年3月8日8時至2011年3月11日17時購買招標(biāo)文件; (2)2011年3月26日14時為投標(biāo)截止時間; (3)2011年4月1日10時組織開標(biāo); (4)各投標(biāo)單位在提交投標(biāo)文件時,需按照估算總投資的2%提交投標(biāo)保證金,計84萬元; (5)所有工程材料均由中標(biāo)人采購,但鋼材需按建設(shè)項目法人指定,采購某鋼鐵公司的產(chǎn)品。在項目施工接近尾聲時,為盡快發(fā)揮建設(shè)項目效益,需要增加約200 m的附屬道路 工程,投資估算為150萬元,建設(shè)項目法人擬對該工程不再進(jìn)行施工招標(biāo),直接委托原中 標(biāo)單位施工。 【問題】 1.說明該項目必須公開招標(biāo)的理由。 2.建設(shè)項目法人自行組織招標(biāo)應(yīng)具備哪些基本條件? 3.本項目應(yīng)采用何種計價方式?說明理由。 4.建設(shè)項目法人對招標(biāo)投標(biāo)工作的安排和要求有無不妥?說明理由。 5.分析該附屬道路工程不進(jìn)行施工招標(biāo)的可行性。 6、某工程項目合同工期為18個月。施工合同簽訂以后,施工單位編制了一份初始網(wǎng)絡(luò)計劃,如圖3—1所示(時間單位:月)。由于該工程施工工藝的要求,計劃中工作C、工作H和工作J需共用一臺起重施工機械,為此需要對初始網(wǎng)絡(luò)計劃做調(diào)整。 【問題】 1.請繪出調(diào)整后的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計劃圖(在原圖上作答即可)。 2.如果各項工作均按最早開始時問安排,起重機械在現(xiàn)場閑置多長時間?為減少機械閑置,工作C應(yīng)如何安排? 3.該計劃執(zhí)行3個月后,施工單位接到業(yè)主的設(shè)計變更,要求增加一項新工作D,安排在工作A完成之后開始,在工作E開始之前完成。因而造成了個別施工機械的閑置和某些工種的窩工,為此施工單位向業(yè)主提出如下索賠:(1)施工機械停滯費;(2)機上操作人員人工費; (3)某些工種的人工窩工費。請分別說明以上補償要求是否合理?為什么? 4.工作G完成后,由于業(yè)主變更施工圖紙,使工作1停工待圖個月,如果業(yè)主要求按合同工期完工,施工單位可否向業(yè)主索賠趕工費?為什么?
優(yōu)質(zhì)工程師考試問答知識庫