Jessie小魚
柔和的風0751
根據相關法律規(guī)定,因不可抗力造成停工損失,承包商可以要求工期索賠。法律分析根據相關法律規(guī)定,因不可抗力造成停工損失,承包商可以要求工期索賠。因不可抗力導致的費用和工期延誤由雙方按以下的方法分別承擔:工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員傷亡和財產損失以及運至施工場地用于施工的材料和待安裝的設備損害,由發(fā)包人承擔;發(fā)包人、承包人人員傷亡由其所有單位負責,并承擔相應費用;承包人機械設備損壞及停工損失,由承包人承擔;停工期間,承包人應工程師的要求留在施工場的的必要管理人員及保衛(wèi)人員的費用由發(fā)包人承擔;工程所需清理、修復費用,由發(fā)包人承擔;延誤的工期相應順延。因合同一方遲延履行合同后發(fā)生不可抗力的,不能免除遲延履行言的相應責任。不可抗力導致工期的延誤,造成的損失由業(yè)主承擔,但工期的損失值并不是簡單的把各工序的工期相加。工期延長的具體天數(shù)可以通過觀察橫道圖是計劃工期和實際工期的偏差,匯總得到索賠的總天數(shù)。有時還需要考慮工作之間的邏輯關系以及局部工期延誤對總工期的延長。法律依據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》 第十條 當事人約定順延工期應當經發(fā)包人或者監(jiān)理人簽證等方式確認,承包人雖未取得工期順延的確認,但能夠證明在合同約定的期限內向發(fā)包人或者監(jiān)理人申請過工期順延且順延事由符合合同約定,承包人以此為由主張工期順延的,人民法院應予支持。 當事人約定承包人未在約定期限內提出工期順延申請視為工期不順延的,按照約定處理,但發(fā)包人在約定期限后同意工期順延或者承包人提出合理抗辯的除外。
順其自然0012
合同中有關于因為不可抗力造成的損失承擔的,按照合同辦理沒有規(guī)定的 對于這類損失都不負法律責任。保險合同中也有這樣的條款。原則上是不服法律責任,合同中有規(guī)定的除外。
眾有情殤
發(fā)生不可抗力的,各自承擔各自的損失,故該案例的損失責任分別由:1、已經單位工程驗收合格的6棟樓建設單位承擔;2、正在修建的4棟樓建設單位承擔;3、承包人自己采購的水泥承包人承擔;4、業(yè)主單位負責采購的并經過施工單位檢驗合格入庫待用的鋼筋建設單位承擔;5、施工單位采購的用于工程的空調建設單位承擔;6、業(yè)主采購的電梯建設單位承擔;7、施工單位塔吊傾倒砸死路人,路人承擔;8、業(yè)主的轎車砸傷路人,路人承擔;9、現(xiàn)場清理修復費用建設單位承擔;10、私自入場的大學生自行承擔;11、業(yè)主單位請來的修理工建設單位承擔。
貝殼里的海221
根據建設部頒布的《建設工程施工合同(示范文本)》第二部分《通用條款》3的規(guī)定,發(fā)包人承擔的不可抗力事件導致的費用主要包括:工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員傷亡和財產損失、施工場地內施工材料及待安裝設備的損害以及工程所需清理修復費用等,承包人機械設備損壞、停工損失則由承包人自行承擔,雙方的人員傷亡由各自所在單位負責。 如果該項目的施工合同采納了上述合同范本,且在《專用條款》等合同文件中未另行約定,發(fā)包人與承包人應按上述約定分別承擔不可抗力所導致的損失風險。 但是,合同一方延遲履行合同后發(fā)生不可抗力的,不能免除延遲履行方的相應責任。