①擅自認定合同無效： 　　取得造價工程師執(zhí)業(yè)資格的人是學過一些法律知識的，《中華人民共和國民法通則》和《中華人民共和國合同法》對合同無效的認定有明確規(guī)定，但這些規(guī)定不能簡單的去理解，例如在違反法律法規(guī)的強制性規(guī)定上很多非法律專業(yè)人士是無法理解的?！蹲罡呷嗣穹ㄔ核痉ㄓ^點集成》第一卷第二章《合同法》總則（P55頁）《謹慎正確地認定合同無效》是這樣規(guī)定的：“鼓勵交易是《合同法》的重要精神，要謹慎正確地認定合同無效，人民法院審理合同糾紛案件不應產(chǎn)生阻礙合法交易的后果。具體來說：.......其次，只有違反法律和行政法規(guī)的強制性規(guī)定才能確認合同無效。而強制性規(guī)定又包括管理性規(guī)范和效力性規(guī)范。管理性規(guī)范是指法律及行政法規(guī)未明確規(guī)定違反此類規(guī)范將導致合同無效的規(guī)范。此類規(guī)范旨在管理和處罰違反規(guī)定的行為，但并不否認該行為在民商法上的效力。效力性規(guī)范是指法律及行政法規(guī)明確規(guī)定違反該類規(guī)定將導致合同無效的規(guī)范，或者雖未明確規(guī)定違反之后將導致合同無效，但若使合同繼續(xù)有效將損害國家利益和社會公共利益的規(guī)范。此類規(guī)范不僅旨在處罰違反之行為，而且意在否定其在民商法上的效力。因此，只有違反了效力性的強制規(guī)范的，才應當認定合同無效。 　　《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》另外又規(guī)定了幾種無效的情形，即：<1>承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的；<2>沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的`；<3>建設(shè)工程必須進行招標而未招標或者中標無效的。 　?、诤贤瑹o效即按定額重新計算造價： 　　有些造價工程師認為合同無效后應該按照當?shù)囟~計價的方式重新計算工程量、套定額和取費的觀點是完全錯誤的。合同無效可以區(qū)分為全部無效和部分無效，確認合同部分無效，如果不影響其余部分的效力，其余部分仍然有效?！蛾P(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第2條明確規(guī)定：建設(shè)工程施工合同無效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應予支持。 　　③正確區(qū)分合同范圍內(nèi)外的工程： 　　在總價包干的工程項目中，閉口價重新計算是有些造價工程師常犯的錯誤。最高人民法院司法解釋第22條規(guī)定：當事人約定按照固定價結(jié)算工程價款，一方當事人請求對建設(shè)工程造價進行鑒定的，不予支持。第23條：當事人對部分案件事實有爭議的，僅對有爭議的事實進行鑒定，但爭議事實范圍不能確定，或者雙方當事人請求對全部事實鑒定的除外。 　　工期簽證或延誤工期責任的劃分隨意 　　《建設(shè)工程施工合同》中一般會約定工期延誤時的賠償與工期提前時的獎勵。在目前的司法實踐中，工程質(zhì)量、造價、工期的鑒定是最為復雜的鑒定內(nèi)容，施工企業(yè)在提交的工程結(jié)算報告中往往會簡單的提交一些對自己有利的工期延期證明。作為造價工程師應在征得建設(shè)單位同意的情況下謹慎的予以認定，必要時要結(jié)合工程網(wǎng)絡(luò)計劃中的關(guān)鍵線路、監(jiān)理日志等有關(guān)資料予以認定。